YARGITAY

DANISTAY

SAYISTAY

BÖLGE ADLIYE MAHKEMESI

ANAYASA MAHKEMESI

KURUL KARARLARI

YARGITAY

DANISTAY

SAYISTAY

BÖLGE ADLIYE MAHKEMESI

ANAYASA MAHKEMESI

KURUL KARARLARI

İdare işin devamı sırasında ,işin önemli oranda geciktiği gerekçesiyle sözleşmeyi fesih edebilir mi? (Yargıtay)

Karar Özeti

Yüklenicinin inşaatın gecikmesine etkili bir sebep gösterilmediği ve kanıtlanamadığı bir durumda, teslim için gerekli süreyi beklemeden ve yükleniciye yeni bir ihtar çekmeden akdin fesih edilebileceği hakkında.

Karar

 

 

-KARAR-

 

Yargıtay 15.HD.

E:2324/1967

T:01.05.1997-

Davalı yanca inşaatın gecikmesine etkili bir sebep gösterilmemiş ve kanıtlanmamıştır. Bu durumda teslim için gerekli süreyi beklemeden ve davalıya yeni bir ihtar çekmeden akdin feshedilmesi BK.nun 358/1 maddesine uygun bulunmaktadır.


Bu sayfa 1444 kez görüntülendi.
- Karara ilişkin daha detaylı bilgi almak için soru / cevap kısmından bize ulaşabilirsiniz -

Yargıtay Danıştay Sayıştay

BÖLGE ADLIYE MAHKEMESI

ANAYASA MAHKEMESI


Bu Sitede yeralan verilerin tamamı ihalekararisor.com' a ait olup. İzinsiz kopyalanması ve yayınlanması izni verilmemiştir.

Web Tasarım İntramor