Mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verebilmek için mücbir sebep niteliğinde bir olayın meydana gelmesi ve bu olayın işin süresinin uzamasına etkisi olması gerekeceği hakkında.
-KARAR-
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi,
E: 2006/7442
K: 2007/7996
T:11.12.2007
Davalı, Devrek’te yaşanan sel felaketi ile deprem nedeniyle projenin değişmesinin görüşüldüğünü, bu hususların inşaatın yapımını geciktirdiğini savunduğuna göre davalı savunması üzerinde durulmalı, belediyesinden sorulmalı, deprem ve selin inşaat süresine etkisi araştırılarak mücbir sebep var ise bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle ilave süre hesaplattırılmalı