YARGITAY
DANISTAY
SAYISTAY
BÖLGE ADLIYE MAHKEMESI
ANAYASA MAHKEMESI
KURUL KARARLARI
YARGITAY
DANISTAY
SAYISTAY
BÖLGE ADLIYE MAHKEMESI
ANAYASA MAHKEMESI
KURUL KARARLARI
Fesih edilen sözleşmeye ait teminat bedeli yüklenicinin borcuna mahsup edilebilir mi?(SAYIŞTAY)
Karar Özeti
Yüklenicinin kusuru nedeni ile Fesih edilen sözleşmeye ilişkin gecikme cezasının, (kesin teminatın tümünün gelir kaydedilmesi gerektiği gerekçesi ile) yüklenicinin teminatından mahsup edilemeyeceği hk.
Karar
Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
Tutanak No : 42197
Tutanak Tarihi : 04.10.2016
Bu itibarla 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler” başlıklı 22 nci maddesinde yer alan ve aynı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi hallerinde, gelir kaydedilen teminatların, yüklenicinin borcuna mahsup edilemeyeceği hükmü çerçevesinde işi süresinde bitirmemesi nedeniyle yükleniciye verilen 35 günlük cezalı çalışma tutarının yükleniciden tahsil edilmemesi mevzuata uygun değildir.
Bu nedenle 27 sayılı ilamın 2(A) maddesi ile … TL.ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,
DANISTAY
BÖLGE ADLIYE MAHKEMESI
ANAYASA MAHKEMESI
KURUL KARARLARI
Bu Sitede yeralan verilerin tamamı ihalekararisor.com' a ait olup. İzinsiz kopyalanması ve yayınlanması izni verilmemiştir.