İdare yükleniciye verdiği süre uzatımını daha sonra yine idare kararı ile kısaltabilir mi? (Yargıtay)

Karar

 -KARAR-

 Yargıtay  15. H.D.

K:1992/1753

Davacıya verilen 47 günlük süre davalı idare elemanlarının serbest iradeleriyle verilmiş olup, davacı taraf da buna güvenerek iş programını düzenlediğine göre bundan sonra sürenin hataen verildiğinin ileri sürülmesi MK. 2. md. uyarınca iyiniyet kurallarıyla bağdaşmaz. İdarenin süre yönünden bir zararı var ise bu konuda yetkili elemanlarına rücu etmek hakkı saklıdır.