YARGITAY
DANISTAY
SAYISTAY
BÖLGE ADLIYE MAHKEMESI
ANAYASA MAHKEMESI
KURUL KARARLARI
YARGITAY
DANISTAY
SAYISTAY
BÖLGE ADLIYE MAHKEMESI
ANAYASA MAHKEMESI
KURUL KARARLARI
İdare işin devamı sırasında ,işin önemli oranda geciktiği gerekçesiyle sözleşmeyi fesih edebilir mi? (Yargıtay)
Karar Özeti
Yüklenicinin inşaatın gecikmesine etkili bir sebep gösterilmediği ve kanıtlanamadığı bir durumda, teslim için gerekli süreyi beklemeden ve yükleniciye yeni bir ihtar çekmeden akdin fesih edilebileceği hakkında.
Karar
-KARAR-
Yargıtay 15.HD.
E:2324/1967
T:01.05.1997-
Davalı yanca inşaatın gecikmesine etkili bir sebep gösterilmemiş ve kanıtlanmamıştır. Bu durumda teslim için gerekli süreyi beklemeden ve davalıya yeni bir ihtar çekmeden akdin feshedilmesi BK.nun 358/1 maddesine uygun bulunmaktadır.
DANISTAY
BÖLGE ADLIYE MAHKEMESI
ANAYASA MAHKEMESI
KURUL KARARLARI
Bu Sitede yeralan verilerin tamamı ihalekararisor.com' a ait olup. İzinsiz kopyalanması ve yayınlanması izni verilmemiştir.