Doğal afetin nedeniyle süre uzatımı verebilmek için hangi şartların oluşması gerekir? (Yargıtay)

Karar

-KARAR-

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi,

E: 2006/7442

K: 2007/7996

T:11.12.2007  

Davalı, Devrek’te yaşanan sel felaketi ile deprem nedeniyle projenin değişmesinin görüşüldüğünü, bu hususların inşaatın yapımını geciktirdiğini savunduğuna göre davalı savunması üzerinde durulmalı, belediyesinden sorulmalı, deprem ve selin inşaat süresine etkisi araştırılarak mücbir sebep var ise bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle ilave süre hesaplattırılmalı