YARGITAY
DANISTAY
SAYISTAY
BÖLGE ADLIYE MAHKEMESI
ANAYASA MAHKEMESI
KURUL KARARLARI
YARGITAY
DANISTAY
SAYISTAY
BÖLGE ADLIYE MAHKEMESI
ANAYASA MAHKEMESI
KURUL KARARLARI
Hakediş tutarının bir kısmının geç ödenmesi nedeniyle süre uzatımı verilebilir mi? (Sayıştay)
Karar Özeti
Hakediş tutarının bir kısmını süresinde alamayan yükleniciye, ödemesi geciken tutarın iş üzerindeki geciktirici etkisi ölçüsünde süre uzatımı verilmesi gerektiği hakkında
Karar
-KARAR-
Sayıştay 7. Dairesinin
Tut No:7939
T:16.1.1997
Hakediş tutarının bir kısmını süresinde alamayan yükleniciye, ödemesi geciken iş üzerindeki geciktirici etkisi ölçüsünde süre uzatımı verilmelidir.
DANISTAY
BÖLGE ADLIYE MAHKEMESI
ANAYASA MAHKEMESI
KURUL KARARLARI
Bu Sitede yeralan verilerin tamamı ihalekararisor.com' a ait olup. İzinsiz kopyalanması ve yayınlanması izni verilmemiştir.