MENÜ

YARGITAY

DANISTAY

SAYISTAY

BÖLGE ADLIYE MAHKEMESI

ANAYASA MAHKEMESI

KURUL KARARLARI

YARGITAY

DANISTAY

SAYISTAY

BÖLGE ADLIYE MAHKEMESI

ANAYASA MAHKEMESI

KURUL KARARLARI

İdarenin yer tesliminde gecikmesi, yüklenici için geçerli bir fesih nedeni midir? (Yargıtay)

Karar Özeti

İdarenin yer tesliminde gecikmesi, yüklenici için geçerli bir fesih nedeni olduğu hakkında.

Karar

-KARAR-

Yargıtay 15.HD.

E:1225/1962

T:1978  

İdare yer tesliminde kendine düşen görevleri yerine getirmezse müteahhitin sözleşme ­den dönme hakkı doğar.


Bu sayfa 1894 kez görüntülendi.
- Karara ilişkin daha detaylı bilgi almak için soru / cevap kısmından bize ulaşabilirsiniz -

Yargıtay Danıştay Sayıştay

YARGITAY

DANISTAY

SAYISTAY

BÖLGE ADLIYE MAHKEMESI

ANAYASA MAHKEMESI

KURUL KARARLARI

Karar Kütüphanesi


Bu Sitede yeralan verilerin tamamı ihalekararisor.com' a ait olup. İzinsiz kopyalanması ve yayınlanması izni verilmemiştir.

Web Tasarım İntramor